ДОГОВОР ПОСТАВКИ

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ДП 

    ______ 202_ г                                                                                                         г. Королев

   Общество с ограниченной ответственностью «ПКФ «РИМ» именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице генерального директора Абатурова Юрия Алексеевича  , действующего на основании Устава, и Покупатель, #############, в лице генерального директора ######################## действующего на основании Устава (далее именуемые Стороны) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

• Предмет  договора.

1.1 Поставщик обязуется  передать в собственность металлопродукцию, а Покупатель – принять и  оплатить  металлопродукцию  (далее именуемую Товар). 

1.2  Конкретное наименование,  ассортимент, количество, цена за тонну, общая сумма за Товар, сроки и порядок поставки и оплаты указываются в прилагаемых к настоящему договору  Спецификациях, которые являются неотъемлемой частью договора. 

2. 2. Условия поставки товара.

2.1. Доставка Товара производится транспортом Поставщика.

2.2. При отгрузке товара со складов Поставщика отгрузка Поставщиком и приемка Покупателем сортового и листового проката, а также профильных, тонкостенных и бесшовных горячекатаных труб осуществляется по физическому весу. Отгрузка Поставщиком и приемка Покупателем труб (кроме профильных и тонкостенных), листовых профилей осуществляется по теоретической массе. Отгрузка сварной сетки осуществляется в квадратных метрах.

При отгрузке Товара напрямую с завода-изготовителя приемка Товара осуществляется в соответствии с сертификатом качества завода-изготовителя – Товар, отгруженный заводом-изготовителем по физическому весу, принимается по физическому весу, Товар, отгруженный заводом-изготовителем по теоретической массе, принимается по теоретической массе. 

Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТу или ТУ и подтверждаться сертификатом качества товара.

2.3. Поставщик обязан осуществить поставку очередной партии  Товара в адрес Грузополучателя в срок, согласованный сторонами. Поставщик имеет право на досрочную поставку с согласия Покупателя. 

2.4. Срок поставки Товара, предусмотренный п. 2.3 настоящего договора, может быть продлен по решению Продавца в случае отсутствия поступления  в установленный срок телеграммы от ж/д станции Грузополучателя о готовности принять груз или несвоевременного сообщения Покупателем отгрузочных реквизитов Грузополучателей. Отгрузочные реквизиты должны быть сообщены Поставщику в письменной форме за подписью уполномоченного лица Покупателя.

2.5. Приемку по количеству, качеству и комплектности Товара производится Покупателем. В случае если количество, качество и комплектность соответствуют согласованным  в Счете,  доставлен в целости и полной сохранности от внешних повреждений, Покупатель подписывает товарную накладную.

Если при приемке Товара обнаружено, недостача или несоответствия качество Товара, в этом случае Сторонами оформляется Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке Товара по форме ТОРГ-2. Вызов представителя Поставщика обязателен. При не явке в течение 24 часов с даты уведомления представителя Поставщика акты при приемке составляются Покупателем в одностороннем порядке. Поставщик, допустивший недопоставку Товара обязан поставить недопоставленное количество Товара в срок согласованный Сторонами. В этом случае транспортные расходы за счет Поставщика.

2.6. В случае выявления Покупателем при приемке Товара или в течение гарантийного срока недостатков поставленного Товара (в том числе при  несоответствии Товара техническим характеристикам, указанным в документах, подтверждающих качество Товара; выявлении недостачи по количеству Товара; отсутствии в комплекте поставки технической документации, (полностью или в части); несоответствии тары и(или) упаковки условиям Договора), ответственное лицо Покупателя составляет Акт о выявленных недостатках/недостаче Товара в произвольной форме, с указанием недостатков и необходимых сроков их устранения (или замены Товара, если недостатки существенны). В любом случае срок устранения недостатков не может превышать 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения Поставщиком Акта о недостатках/недостаче Товара. Вызов представителя Поставщика,  для составления Акта о недостатках / недостаче Товара осуществляется посредством направления телеграммы, телефонограммы. Представитель Поставщика должен быть уполномочен на составление и подписание Акта на основании выданной Поставщиком доверенности. В случае неприбытия представителя Поставщика для подписания данного Акта в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента уведомления Покупателем (направления телеграммы, телефонограммы), Акт, подписанный только Покупателем, направляется Поставщику заказной почтой с уведомлением о вручении, при этом срок устранения недостатков, указанный в односторонне подписанном Акте, считается установленным надлежащим образом.

2.7. Поставщик гарантирует соответствие Товара ГОСТам, сертификату качества, а также  техническим условиям заводов-производителей и иным нормативно-техническим документам, указанным в Договоре и/или Спецификации, либо принятым для данного вида товаров.

2.8. Товар (части Товара) должен быть новым.

2.9. На поставленный Товар устанавливается гарантийный срок – 24_месяца со дня ввода Товара в эксплуатацию (что подтверждается соответствующим актом о вводе Товара в эксплуатацию), но не более 36 месяцев с момента поставки Товара. При обнаружении дефекта Товара /комплектующего изделия/ в течение гарантийного срока  Покупатель извещает Поставщика письменно, в том числе по факсу или электронной почте. Стороны подписывают Акт о недостатках/недостаче в порядке, предусмотренном пунктом 2.6. Договора.

3. Расчеты сторон.

             3.1. Цена Товара указывается в Приложениях и включает связанные с транспортировкой Товара расходы, в том числе причитающиеся железной дороге платежи (за исключением случаев доставки путём самовывоза и привлечения транспортной организации Покупателя), стоимость упаковки и невозвратной тары, расходы на оформление необходимых документов, разрешений и все иные расходы Поставщика по поставке Товара.

3.1.1. Если в Приложении определено, что цена Товара указана без учета связанных с транспортировкой Товара расходов, стоимости упаковки и невозвратной тары, то они выделяются в счетах-фактурах отдельной строкой либо выставляются отдельными счетами-фактурами.

3.1.2. Если транспортные расходы не включаются в цену Товара, они являются возмещаемыми, указываются и оплачиваются на основании данных, содержащихся в транспортных накладных и иных подтверждающих данные расходы документов. Поставщик предоставляет Покупателю полный комплект следующих документов:

- счет-фактуру на ж/д тариф (иные расходы по перевозке Товара);

- заверенную копию счета-фактуры перевозчика;

- заверенные копии отгрузочных документов (ж/д накладных, квитанций о приемке груза к перевозке, транспортных накладных) на перевозку Товара;

- заверенную копию перечня железнодорожных документов, выданных станцией отправления после раскредитования Товара на станции назначения (получения Товара грузополучателем) (заверенную копию акта о стоимости оказанных услуг по перевозке Товара).

3.2. Цена товара, согласованная сторонами в Приложении, не может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке.

3.3. Оплата осуществляется перечислением денежных средств на счет Поставщика.

Валюта платежа - рубль РФ. 

Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

3.4. Допускается оплата Товара третьим лицом, о чем Покупатель должен уведомить Поставщика (с указанием плательщика - третьего лица).

3.5. До исполнения Поставщиком обязательства поставить Товар (партию Товара) Покупатель не имеет обязательств по его оплате. Партией Товара признается количество Товара, перевозимое по одной накладной в одной транспортной единице (вагон, машина, прицеп). При осуществлении поставки маршрутными отправками партией Товара признается количество Товара, перевозимое отправительским маршрутом.

4. Гарантии исполнения обязательств и 

ответственность сторон.

4.1. При неисполнении Продавцом сроков по поставке Товара, за исключением случаев, прямо предусмотренных в договоре, последний выплачивает Покупателю пени в размере 0,01 % от стоимости не поставленного (не отгруженного) в срок Товара за каждый рабочий день просрочки.

4.2. В случае неисполнения Покупателем сроков оплаты за поставленный Товар указанных п. 3.1 настоящего договора, Покупатель выплачивает Продавцу штрафную неустойку в размере 0.01% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, неустойка на предоплату не начисляется и не выплачивается. 

4.3 В случае неисполнения Покупателем согласованных сроков оплаты за Товар более, чем на 15 календарных дней,  Продавец имеет право изменить в одностороннем порядке цену на Товар. 

4.4 При просрочке Покупателем оплаты за Товар Продавец имеет право приостановить поставку Товара до полного погашения  Покупателем задолженности по оплате ранее поставленного Товара. 

4.5. В случае, если Покупатель в срок, согласованный сторонами, не осуществит выборку заказанного Товара,  он оплачивает расходы Продавца по хранению Товара в размере 50 (пятьдесят)   рублей за тонну Товара за каждый день хранения.

4.6. Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки в виде расходов, которые Покупатель произведет или должен будет произвести в случае признания налоговыми органами неправомерным учета расходов на поставку товара в рамках настоящего договора и применения налоговых вычетов в отношении сумм НДС, предъявленных Поставщиком в рамках настоящего договора по следующим мотивам (основаниям):

- нарушение налоговых обязанностей по отражению в качестве дохода сумм, полученных от Покупателя по настоящему договору, а равно по исчислению и перечислению в бюджет НДС;

- привлечение Поставщиком в качестве своих контрагентов по другим договорам организаций, не исполняющих налоговые обязанности.

В состав убытков подлежащих возмещению согласно настоящему пункту договора включаются:

- сумма до начисленного по указанным выше основаниям налога (НДС и налога на прибыль);

- начисленные пени на сумму, указанную в предыдущем абзаце;

- сумма налоговых санкций за нарушения, приведенные в настоящем пункте договора.

Стороны договорились о том, что документом, подтверждающим возникновение оснований для возмещения Поставщиком Покупателю сумм убытков, указанных в настоящем пункте, является решение налогового органа о доначислении налога, пени и штрафа, приведенных выше, подтвержденное вступившим в законную силу решением арбитражного суда».

4.7. Законные проценты по статье 317.1 ГК РФ не начисляются за весь период действия договора.

5. Срок действия договора и иные условия

5.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2020 года. Если за 1 (один) месяц до истечения срока действия договора, ни одна из сторон не заявит о его расторжении, то договор становиться автоматически пролонгированным на каждый следующий календарный год.

5.2 Окончательные расчеты за фактически поставленное количество Товара производятся в срок, указанный в п. 3.1 настоящего договора. Если продукция была оплачена предварительно, то окончательные расчеты за фактически поставленное количество Товара производятся  не позднее 10 рабочих дней с момента поставки, если иной порядок оплаты не будет согласован Сторонами в соответствующей Спецификации.

5.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, а также споры сторон, возникающие в ходе его исполнения, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Арбитражные споры подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

5.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6. 6. Адреса и реквизиты сторон.